2025年巴彥縣東北黑土地保護建設項目結余資金工程招標

招標項目編號：NYSG

1、招標條件

本招標項目已由巴彥縣人民政府關于2022年巴彥縣東北黑土地保護建設項目結余資金工程初步設計的批復文件批準建設，建設資金來源為2022年巴彥縣東北黑土地保護建設項目決算審減資金，招標人為巴彥縣鄉(xiāng)村振興服務中心。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目施工進行招標。

2、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：2022年巴彥縣東北黑土地保護建設項目結余資金工程；

2.2主要建設內容及規(guī)模：

（一）田間道路工程

田間路（補設砂石路）共19條，總長度5.969km。

（二）農田防護與生態(tài)環(huán)境保護工程

溝頭防護2座；沖刷溝格賓石籠護坡5條，總長度0.303km。

（具體建設內容詳見工程量清單）

2.3計劃工期：計劃開工日期：2025年04月01日，計劃竣工日期：2025年12月31日，總工期：275日歷天；（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行）；

2.4建設地點：巴彥縣豐樂鄉(xiāng)永樂村、龍廟鎮(zhèn)向陽村、彥龍村、為民村；

2.5招標范圍：工程量清單及施工圖紙包含的全部內容；

2.6質量標準：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準；

2.7標段劃分：本項目不劃分標段；

2.8招標控制價：3917598.70元。

3、投標人資格要求：

3.1本次招標要求投標人必須是在中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的法人及其他組織；具有有效的營業(yè)執(zhí)照，投標人須具備行政主管部門頒發(fā)的水利水電工程施工總承包三級（含三級）及以上資質，具有有效的安全生產許可證；并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力；

3.2本項目擬派項目經理須具備水利水電專業(yè)注冊二級（含二級）及以上建造師執(zhí)業(yè)資格，同時具備有效的安全生產考核證書（B證），且未擔任其他任何在施建設工程項目的項目負責人；

3.3項目管理機構人員配備：技術負責人1人，具有水利相關專業(yè)中級及以上職稱證書；施工員1人、質量員（質檢員）1人，具有有效的崗位證書或水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓合格證書（外省企業(yè)提供相應證書）；安全員1人，具有有效的安全生產考核合格證書（C證），并證企相符。在施工過程中，如不滿足施工要求，招標人有權利要求中標人增加項目管理機構人員，中標人必須按照招標人要求增加本企業(yè)在職施工人員。
**信息由招標與采購網發(fā)布**此行內容正式會員可見，請登錄中國招標與采購網后查看**
3.4本項目擬派項目經理及項目管理機構人員須是本企業(yè)合法在職人員，提供近3個月（2024年12月至2025年2月）本企業(yè)為其連續(xù)繳納養(yǎng)老保險的證明材料，證明須由社保機構出具或社保部門網站打印(建辦市函【2019】92號文件中規(guī)定的6類情形人員除外，退休人員提供退休證及與企業(yè)簽訂的聘用合同）。如提供信息不實，其投標將被否決。

3.5信譽要求：

3.5.1投標人、法定代表人及擬派項目負責人近3年（從投標截止日起算前三年）如有行賄犯罪行為（本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書（以中國裁判文書網（https://wenshu.court.gov.cn）公布的為準）中有判決投標人或法定代表人或擬派項目負責人犯行賄罪的情形），其投標將被否決。

3.5.2投標人、法定代表人及擬派項目負責人如在"中國執(zhí)行信息公開網"網站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）被列入失信被執(zhí)行人名單的（以“中國執(zhí)行信息公開網”查詢結果為準），其投標將被否決。

3.5.3投標人不得在“2021年以來省廳組織的農田建設項目工程質量飛檢及交叉檢查存在問題的通報名單中”（黑龍江省農業(yè)農村廳《關于對2021年農田建設項目工程質量存在嚴重問題參建單位的通報》黑農廳函﹝2023﹞214號文件通報名單中），一經查實取消投標資格。

3.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；違反前兩款規(guī)定的，相關投標均無效。

3.7投標人須提供無拖欠工程款和農民工工資承諾書，以證明投標人沒有拖欠工程款和農民工工資的情形。

3.8其他要求：本工程采用資格后審方式，主要資格審查標準、內容等詳見招標文件，只有資格審查合格的投標申請人才有可能被授予合同。

3.9本次招標不接受聯(lián)合體投標。

4、招標文件的獲取

4.1下載時間為2025年02月28日17時00分至2025年03月07日17時00分（北京時間，下同）

5、投標文件的遞交

5.1投標文件遞交方式為網上遞交，投標截止時間為2025年03月21日09時30分…




本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯(lián)系辦理會員入網事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092(微信同號)
郵箱：1094372637@qq.com